一、單項選擇題（共 60 題，每題 1 分。每題的備選項中，只有 1 個最符合題意；選對每題得1分；沒選或錯選均不得分）
1.關于法人成立的說法，正確的是(  )。
A.特別法人的產生可以不經過法定的程序
B.法人的名稱不得與其他法人的名稱相同或者相近
C.法人能夠獨立承擔民事責任
D.法人可以不設法定代表人
考點：2Z201021 法人的法定條件及其在建設工程中的地位和作用
答案：C
解析：法人應具備的條件：1、依法成立；2、應當有自己的名稱、組織機構、住所、財產或經費；3、能夠獨立承擔民事責任；4、有法定代表人。教材 P6。

2.關于承擔代理責任的做法，正確的是(  )。
A.代理行為的法律后果由被代理人和代理人員共同承擔
B.被代理人應當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，由被代理人承擔責任
C.代理人不完全履行職責，造成被代理人違約的，應當承擔民事責任
D.代理人和相對人愿意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相對人應當承擔按份責任
考點：2Z201031 代理的法律特征和主要種類
答案：C
解析：代理行為的法律后果歸屬于被代理人，A 錯誤。代理人知道或者應當知道代理事項違法仍然實施代理行為，或者被代理人知道或者應當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，被代理人和代理人應當承擔連帶責任，B 錯誤。代理人和相對人惡意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相對人應當承擔連帶責任，D錯誤。教材 P9-10。

3.關于土地所有權的說法，正確的是(  )。
A.中華人民共和國境內的全部土地屬于國家所有
B.城市郊區(qū)的土地，除由法律規(guī)定屬于農民集體所有的以外，屬于國家所有
C.宅基地屬于農民家庭所有
D.自留山屬于農民集體所有
考點：2Z201041 物權的主要種類和與土地相關的物權
答案：D
解析：城市市區(qū)的土地屬于國家所有。農村和城市郊區(qū)的土地，除由法律規(guī)定屬于國家所有的以外，
屬于農民集體所有；宅基地和自留地、自留山，屬于農民集體所有。教材 P16。

4.關于債的基本法律關系的說法，正確的是(  )。
A.債是不特定當事人之間的法律關系
B.債權人可以向債務人以外的任何人主張自己的權利
C,債權為請求特定人為特定行為作為或者不作為的權利
D.債權是絕對權
考點：2Z2010S1 債的基本法律關系
答案：C
解析：債是特定當事人之間的法律關系債權人只能向特定的人主張自己的權利，債務人也只需向享有該項權利的特定人履行義務，即債的相對性。債的內容，是指債的主體雙方間的權利與義務，即債權人享有的權利和債務人負擔的義務，即債權和債務，債權為請求特定人為特定行為作為或不作為的權利。P 18

5.關于知識產權的期限性的說法，正確的是(  )。
A.期限由當事人約定
B.超過期限，權利經注銷消滅
C.期限的設定與社會公共利益相關
D.期限的設定與國家之間的利益相關
考點：2Z201061 知識產權的法律特征
答案：D
解析：知識產權僅在法律規(guī)定的期限內受到法律的保護，一旦超過法定期限，這一權利就自行消滅。該智力成果就成為整個社會的共同財富，為全人類共同所有。教材 P21。

6.下列主體中，具有保證人資格的是(  )。
A.公益事業(yè)單位
B.建筑行業(yè)協(xié)會
C.清算中的法人
D.國有金融機構
考點：2Z201072 建設工程保證擔保的方式和責任
答案：B
解析：具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民，可以作為保證人。但是，以下組織不能作為保證人：1.國家機關不得為保證人，但經國務院批準為使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的除外。2.學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。3. 企業(yè)法人的分支機構、職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機構有法人書面授權的，可以在授權范圍內提供保證。教材P29。

7.關于保險主體的說法，正確的是(  )。
A.被保險人負有支付保險費的義務
B.投保人可以與被保險人不一致
C.受益人應當是被保險人
D.被保險人不得為兩個以上
考點：2Z201081 保險與保險索賠的規(guī)定
答案：B
解析：投保人負有支付保險費的義務，A 錯誤。投保人、被保險人可以為受益人，C 錯誤。被保險人可
以為兩個以上，D 錯誤。教材 P33-34。

8.根據《綠色施工導則》，關于施工總平面布局的說法，正確的是(  )。
A.施工現(xiàn)場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結構預制裝配式活動圍擋，減少建筑垃圾，保護土地
B.施工現(xiàn)場攪拌站、倉庫等布置應當盡量遠離已有交通線路
C.施工現(xiàn)場道路應當盡量多布置臨時道路，在施工現(xiàn)場形成環(huán)形道路
D.生活區(qū)與生產區(qū)可以分開布置，并設置標準的分隔設施
考點：2Z205021 施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定
答案：A
參考解析：施工現(xiàn)場圍墻可采用連續(xù)封閉的《公眾號：工程師智庫》輕鋼結構預制裝配式活動圍擋，減少建筑垃圾，保護土地，A 正確。施工現(xiàn)場攪拌站、倉庫、加工廠、作業(yè)棚、材料堆場等布置應盡量靠近已有交通線路或即將修建的正式或臨時交通線路，縮短運輸距離，B 錯誤。施工現(xiàn)場道路按照永久道路和臨時道路相結合的原則布置施工現(xiàn)場內形成環(huán)形通路，減少道路占用土地，C 錯誤。生活區(qū)與生產區(qū)應分開布置，并設置標準的分隔設施，D 錯誤。教材 P191。

9.關于合同解除的說法，正確的是(  )。
A.無效合同、可撤銷合同可以導致合同解除
B.合同解除可以視為當事人之間未發(fā)生合同關系，或者合同尚存的權利義務不再履行
C.合同當事人不得根據自己的意愿解除合同
D.享有合同解除權的一方無需向對方提出解除合同的意思表示，合同可以自動解除
考點：2Z204015 合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止
答案：B
解析：合同解除具有如下特征：(1)合同的解除適用于合法有效的合同，而無效合同、可撤銷合同不發(fā)
生合同解除。( 2 )合同解除須具備法律規(guī)定的條件。非依照法律規(guī)定，當事人不得隨意解除合同。我國法律規(guī)定的合同解除條件主要有約定解除和法定解除。(3)合同解除須有解除的行為。無論哪一方當事人享有解除合同的權利，其必須向對方提出解除合同的意思表示，才能達到合同解除的法律后果。 (4 )合同解除使合同關系自始消滅或者向將來消滅，可視為當事人之間未發(fā)生合同關系，或者合同尚存的權利義務不再履行。教材P125。

10.下列全部使用國有資金投資的項目中，依法必須進行招標的項目是(  )。
A.施工單位合同估算價在 400 萬元以上
B.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 200 萬元以下
C.勘察單項合同估算價在 100 萬元以下
D.監(jiān)理單項合同估算價在 50 萬元以上
考點：2Z203011 建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所
答案：A
解析：( 1 )施工單項合同估算價在 400 萬元人民幣以上；( 2 )重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 200 萬元人民幣以上；( 3 )勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在100 萬元人民幣以上。教材 P73。

11.關于向城鎮(zhèn)排水設施排放污水的說法，正確的是(  )。
A.各類施工作業(yè)需要排水的，由施工企業(yè)申請領取排水許可證
B.施工作業(yè)排水許可證的有效期，由建設行政主管部門根據工期確定
C.城鎮(zhèn)排水主管部門實施排水許可不得收費
D.排水戶應當按照實際需要的排水類別、總量排放污水
考點：2Z205013 施工現(xiàn)場水污染防治的規(guī)定
答案：C
解析：未取得排水許可證，排水戶不得向城鎮(zhèn)排水設施排放污水。各類施工作業(yè)需要排水的，由建設單位申請領取排水許可證。因施工作業(yè)需要向城鎮(zhèn)排水設施排水的，排水許可證的有效期，由城鎮(zhèn)排水主管部門根據排水狀況確定，但不得超過施工期限。排水戶應當按照排水許可證確定的排水類別、總量、時限、排放口位置和數(shù)量、排放的污染物項目和濃度等要求排放污水。教材 P179。

12.根據《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》，建筑施工企業(yè)取得安全生產件可證應當具備條作的是(  )。
A.特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書
B.為職工辦理意外傷害保險
C.配備兼職安全生產管理人員
D.有職業(yè)危害防治措施，并為安全生產管理人員配備合格的安全防護用具與防護服裝
考點：2Z206012 安全生產許可證的有效期和政府監(jiān)管的規(guī)定
答案：A
解析：《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》中進一步規(guī)定，建筑施工企業(yè)取得安全生產許可證，應當具備 12 項安全生產條件。
(1)建立、健全安全生產責任制，制定完備的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；
(2)保證本單位安全生產條件所需資金的投入；
( 3 )設置安全生產管理機構，按照國家有關規(guī)定配備專職安全生產管理人員；
(4 )主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格；
(5 )特種作業(yè)人員經有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；
(6 )管理人員和作業(yè)人員每年至少進行次安全生產教育培訓并考核合格；
(7)依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費；
( 8 )施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場所和安全防護用具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產法律、法規(guī)、標準和規(guī)程的要求；
(9 )有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝；
(10 )有對危險性較大的分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預防、監(jiān)控措施和應急預案；
( 11 )有生產安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備；
(1 2)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

13.關于取得二級建造師資格證書的人員申請注冊的說法，正確的是(  )。
A.注冊不受年齡的限制
B.可以申請在兩個單位注冊
C.收到的刑事處罰與執(zhí)業(yè)活動無關的，不影響注冊
D.聘用單心工不符合注冊單位要求的，不予注冊
考點：2Z202032 建造師考試、注冊和繼續(xù)教育的規(guī)定
答案：D
解析：《注冊建造師管理規(guī)定》巾規(guī)定，申請人有下列情形之的，不予注冊( 1 )不具有完全民事行為能力的 (2 )申請在兩個或者兩個以上單位注冊的( 3 )未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的 (4 )受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的( 5 )因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿 5 年的(6 )因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿 3 年的(7)被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿年的( 8 )在申請注冊之日前年內擔任項目經理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的( 9 )申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的( 10) 年齡超過 65 周歲的(11 )法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。P65

14.關于建設工程質量保修期限的說法，正確的是(  )。
A.地基基礎工程的主體結構的保修期不低于 50 年
B.建設單位與旋工企業(yè)在保修合同中的定的保修期限應當高于法定的最低保修期限
C.建設工程的法定保修期限為期最低保修期限
D.建設工程超過主體結構保修期限的，不得繼續(xù)使用
考點：第七章 2Z207051 質量保修書和最低保修期限的規(guī)定
答案：C
解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：(1)基礎設
施工程、房屋建筑的地基基礎工程和《公眾號：工程師智庫》主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年; (3)供熱與供冷系統(tǒng)，為 2 個采暖期、供冷期; (4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為 2 年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產權所有人應當委托具有相應資質等級的勘察、設計單位鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期。教材 P296

15.關于違約責任的說法，正確的是(  )。
A.違約責任主要具有懲罰性，旨在懲罰違約方的違約行為
B.守約方需證明違約方主觀上存在違約的故意，方能要求違約方承擔違約責任
C.守約方發(fā)生的經濟損失大于違約金的，守約方可以要求違約方按照實際損失予以賠償
D.違約方違約后繼續(xù)履行合同的，守約方不得再要求其支付違約金
考點：2Z204016 違約責任政違約責任的免除
答案：C
解析：違約責任主要具有補償性，即旨在彌補或補償因違約行為造成的損害后果，A 錯誤。非違約方
只需證明違約方的行為不符合合同約定，便可以要求其承擔違約責任，而不需要證明其主觀上是否具有過錯，B 錯誤。如果守約方發(fā)生的經濟損失大于違約金或定金的，守約方可以主張違約方按照實際損失予以賠償，C 正確。守約方可以要求違約方停止違約行為，采取補救措施，繼續(xù)履行合同約定；可以按照合同約定，要求違約方支付違約金或沒收定金，D 錯誤。教材 P216。

16.下列情形中，屬于投標人相互串通投標的是(  )。
A.兩個以上投標人的投標文件具有特殊標記
B.不同投標人的投標文件在同一文印店裝訂
C.不同投標人的投標保函由同一銀行開具
D.投標人之間協(xié)商投標報價等投標文件的實質性內容
考點：第三章 2Z203014 禁出串通投標和其他不正當競爭行為的規(guī)定
答案：D
解析：《招標投標法實施條例》進- -步規(guī)定，禁止投標人相互串通投標。有下列情形之一的，屬于投標人相互串通投標:(1)投標人之間協(xié)商投標報價等投標文件的實質性內容;(2) 投標人之間約定中標人; (3) 投標
人之間約定部分投標人放棄投標或者中標;(4)屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協(xié)同投標; (5)投標人之間為謀取中標或者排斥特定投標人而采取的其他聯(lián)合行動。教材 P84

17.在民事訴訟執(zhí)行階段，人民法院應當裁定中止執(zhí)行的是(  )。
A.申請人撤銷強制執(zhí)行申請的
B.案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議的
C.據以執(zhí)行的法律文書被撤銷的
D.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動力的
考點：第八章 2Z208024 民事訴訟的審判和執(zhí)行
答案：B
解析：執(zhí)行中止是指在執(zhí)行過程中，因發(fā)生特殊情況，需要暫時停止執(zhí)行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執(zhí)行: (1)申請人表示可以延期執(zhí)行的; (2)案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的; (3)作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的; (4)作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的; (5)人民法院認為應當中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產可供執(zhí)行等。中止的情形消失后，恢復執(zhí)行。教材 P331

18.建設工程施工合同無效，但已完工程驗收合格，應當返還財產。關于返還財產的說法，正確的是(  )。
A.返還財產是指將已完工程拆除后返還施工企業(yè)
B.折價返還應當按照建安工程費用適當下浮
C.折價返還應當按照合同約定的價款進行
D.折價返還可以按照當?shù)厥袌鰞r、定額量據實結算
考點：第一章 2Z201092 建設工程民事責任的種類及承擔方式
答案：D
解析：當建設工程施工合同無效、被撤銷后,應當返還財產。執(zhí)行返還財產的方式是“折價返還”，即承包人已經施工完成的工程，發(fā)包人按照“折價返還”的規(guī)則支付工程價款。主要有兩種方式:一是參照無效合同中的約定價款;二是按當?shù)厥袌鰞r、定額量據實結算。教材 P39

19.根據《安全生產法》生產安全事故發(fā)生后，生產經營單位的主要負責人的下列違法行為中，可能處以15 日以下拘留的是(  )。
A.不立即組織搶救
B.在事故調查處理期間擅離職守
C.謊報、瞞報事故
D.逃匿
考點：2Z206044 違法行為應承擔的法律責任
答案：D
解析：《安全生產法》規(guī)定，生產經營單位的主要負責人在本單位發(fā)生生產安全事故時，不立即組織搶救或者在事故調查處理期間擅離職守或者逃匿的，給予降級、撤職的處分，并由安全生產監(jiān)督管理部門處上一年年收入 60%~100% 的罰款;對逃匿的處15 日以下拘留;構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任。生產經營單位的主要負責人對生產安全事故隱瞞不報、謊報或者遲報的，依照前款規(guī)定處罰。p247

20.根據《城市建設檔案管理規(guī)定》，建設單位應當在工程竣工驗收后(  )個月內，向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。
A.1
B.6
C.12
D.3
考點：第七章 2Z207042 施工單位應提交的檔案資料
答案：D
解析：2019 年 3 月住房和城鄉(xiāng)建設部經修改后發(fā)布的《城市建設檔案管理規(guī)定》中規(guī)定，建設單位應
當在工程竣工驗收后 3 個月內，向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。教材P287

21.根據 《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況，實施監(jiān)督的機構是(  )。
A.建設項目規(guī)劃審查機構
B.施工圖設計文件審查單位
C.建筑安全監(jiān)督管理機構
D.工程質量監(jiān)督機構
考點：2Z207012 工程建設強制性標準實施的規(guī)定
答案：A
解析：建設項目規(guī)劃審查機構應當對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的《公眾號：工程師智庫》情況實施監(jiān)督。教材 P264。

22.根據《關于進一步做好建筑業(yè)工傷保險工作的意見》，關于建筑施工企業(yè)參加工傷保險的說法，正確的是(  )。
A.按用人單位參保的建筑施工企業(yè)應當以社會保險總額為基數(shù)繳納工傷保險費用
B.以建設項目為單位參保的，可以按照招標控制價的一定比例計算繳納工傷保險費
C.建設項目的工傷保險費用由施工總承包單位在項目開工前一次性代繳
D.建筑施工企業(yè)應當在招標報價中將工傷保險費用單獨列支，作為可競爭費
考點：第六章 2Z206034 工傷保險和意外傷害保險的規(guī)定
答案：C
解析：選項 A，按用人單位參保的建筑施工企業(yè)應以工資總額為基數(shù)依法繳納工傷保險費。選項 B，以
建設項目為單位參保的，可以按照項目工程總造價的一定比例計算繳納工傷保費。選項C，選項 D，建設單位要在工程概算中將工傷保險費用單獨列支，作為不可競爭費，不參與競標，并在項目開工前由施工總承包單位一次性代繳本項目工傷保險費，覆蓋項目使用的所有職工，包括專業(yè)承包單位、勞務分包單位使用的農民工。教材 P235

23.施工作業(yè)人員張某在作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)吊裝預制構件未綁扎牢固而失衡擺動，即將脫落直接危及人身安全，隨即停止作業(yè)并迅速躲避。該情形屬于張某行使(  )。
A.知情權
B.拒絕違章指揮權
C.正當防衛(wèi)權
D.緊急避險權
考點：第六章 2Z206024 施工作業(yè)人員安全生產的權利和義務
答案：D
解析：緊急避險權：《安全生產法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。生產經營單位不得因從業(yè)人員在前款緊急情況下停止作業(yè)或者采取緊急撤離措施而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同?！督ㄔO工程安全生產管理條例》也規(guī)定，在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，作業(yè)人員有權立即停止作業(yè)或者在采取必要的應急措施后撤離危險區(qū)域。教材 P221

24.根據《生產安全事故應急條例》公應急救援隊伍根據救援命令參加生產安全事故應急救援所耗費用，由(  )承擔。
A.事故責任單位
B.有關人民政府
C.應急救援隊伍
D.事故責任個人
考點：第六章 2Z206042 施工生產安全事故應急救援預案的規(guī)定
答案：A
解析：應急救援隊伍接到有關人民政府及其部門]的救援命令或者簽有應急救援協(xié)議的生產經營單位的救援請求后，應當立即參加生產安全事故應急救援。應急救援隊伍根據救援命令參加生產安全事故應急救援所耗費用，由事故責任單位承擔;事故責任單位無力承擔的，由有關人民政府協(xié)調解決。教材 P242

25.《建設工程施工合同(示范文本)》由(  )三部分組成。
A.合同總則、合同分則、合同附則
B.合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款
C.合同總則、通用條件、專用條件
D.合同協(xié)議書、合同條款、合同附件
考點：第四章 2Z204017 建設工程合同示范文本的性質與作用
答案：B
解析：《建設工程施工合同(示范文本)》由合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款三部分組成。教材P128

26.關于二級建造師執(zhí)業(yè)崗位的說法，正確的是(  )。
A.二級建造師可以在設計單位擔任注冊結構工程師
B.二級建造師只能首屏并注冊于施工企業(yè)
C.二級建造師執(zhí)業(yè)崗位限于工程項目施工的項目經理
D.二級建造師可以擔任中小型項目的項目經理
考點：第二章 2Z202033 建造師的受聘單位和執(zhí)業(yè)崗位范圍
答案：D
解析：《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》中規(guī)定，建造師的執(zhí)業(yè)范圍包括: (1) 擔任建設工程項目施工的項目經理。(2) 從事其他施工活動的管理工作。(3) 法律、行政法規(guī)或國務院建設行政主管部門規(guī)定的其他業(yè)務。二級建造師可以擔任二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質的建設工程項目施工的項目經理?！蹲越ㄔ鞄煿芾硪?guī)定》中規(guī)定，注冊建造師可以從事建設工程項目總承包管理或施工管理，建設工程項目管理服務，建設工程技術經濟咨詢，以及法律、行政法規(guī)和國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門規(guī)定的其他業(yè)務?！蹲越ㄔ鞄焾?zhí)業(yè)管理辦法(試行)》規(guī)定，二級注冊建造師可以承擔中、小型工程施工項目負責人。教材 P66

27.下列投標人的情形中，屬于以他人名義投標的是(  )。
A.使用通過受讓或者租借的方式獲取的資質證書投標
B.使用偽造、變造的許可證件投標
C.提供虛假的財務狀況或者業(yè)績投標
D.提供虛假的信用狀況投標
考點：第三章 2Z203014 禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規(guī)定
答案：A
解析：《招標投標法》第 33 條中規(guī)定，投標人“不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標”?！墩袠送稑朔▽嵤l例》進一步規(guī)定，使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格、資質證書投標的屬于《招標投標法》第 33 條規(guī)定的以他人名義投標。投標人有下列情形之一的，屬于《招標投標法》第33 條規(guī)定的以其他方式弄虛作假的行為: (1 )使用偽造、變造的許可證件; (2) 提供虛假的財務狀況或者業(yè)績; (3) 提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明; (4) 提供虛假的信用狀況;(5)其他弄虛作假的行為。教材P85-86

28.根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》，關于工程價款結算的說法，正確的是(  )。
A.當事人就同一建設工程訂立的數(shù)份建設工程施工合同均無效，建設工程質量合格，可以直接，參照最后訂立的合同結算建設工程價款
B.當事人就同一建設主程訂立的數(shù)份建設工程施工合同均無效，建設工程質量合格，可以請求參照實際履行的合同結算建設工程價款
C.當事人就同一建設工程訂立的數(shù)份建設工程施工合同均無效，建設工程質量不合格，可以參照實際履行的合同結算建設工程價款
D.當事人簽訂的建設工程施工合同與招標文件、投標文件、中標通知書載明的工程范圍、建設工期，工程質量、工程價款不一致的，應當將建設工程施工合同作為結算建設工程價款的依據
考點：第四章 2Z204012 建設工程工期和價款的規(guī)定
答案：B
解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》規(guī)定，當事人就同一建設工程訂立的數(shù)份建設工程施工合同均無效，但建設工程質量合格，一方當事人請求參照實際履行的合同結算建設工程價款的，人民法院應予支持。實際履行的合同難以確定，當事人請求參照最后簽訂的合同結算建設工程價款的，人民法院應予支持。當事人簽訂的建設工程施工合同與招標文件、投標文件、中標通知書載明的工程范圍、建設工期、工程質量、工程價款不一致，一方當事人請求將招標文件、投標文件、中標通知書作為結算工程價款的依據的，人民法院應予支持。教材 P115

29.根據《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》，在歷史文化名城、名鎮(zhèn) 0 名村保護范圍內可以進行的活動是(  )。
A.開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動
B.占用保護規(guī)劃確定保留的道路
C.在核心范圍內舉辦大型群眾性活動
D.為響應國家扶貧政策修建生產爆炸性物品的工廠
考點：第五章 2Z205032 在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶施工的規(guī)定
答案：C
解析：《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內禁止進行下列活動: (1) 開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動;(2) 占用保護規(guī)劃確定保留的園林綠地、河
湖水系、道路等; (3) 修建生產、儲存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的工廠、倉庫等; (4) 在歷史建筑上刻劃、涂污。在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內進行下列活動，應當保護其傳統(tǒng)格局、歷史風貌和歷史建筑;制訂保護方案，并依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理相關手續(xù): (1) 改變園林綠地、河湖水系等自然狀態(tài)的活動; (2)在核心保護范圍內進行影視攝制、舉辦大型群眾性活動; (3) 其他影響傳統(tǒng)格局、歷史風貌或者歷史建筑的活動(《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》第 25 條)。教材 P197

30.租賃合同可以約定租賃期限，租賃期限的上限為(  )。
A.10
B.20
C.25
D.30
考點：2Z204033 借款合同的法律規(guī)定
答案：B
解析：租賃合同可以約定租賃期限，但租賃期限不得超過 20 年。超過 20 年的，超過部分無效。p163

31.根據《建設工程質量管理條例》,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案的是涉及(  )的裝修工程。
A.改變建筑局部使用功能
B.增加內部裝飾
C.增加投資額度
D.建筑承重結構變動
考點：2Z206051 建設單位相關的安全責任
答案：D
解析：《建筑法》規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的，不得施工。P251

32.下列爭議中，屬于侵權糾紛的是(  )。
A.承發(fā)包雙方因轉包工程引起的爭議
B.承發(fā)包雙方因工程質量不合格問題引起的爭議
C.承發(fā)包雙方因臺風導致工期延誤引起的爭議
D.構筑物倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的爭議
考點：2Z208011 建設工程糾紛的主要種類
答案：D
解析：侵權糾紛，是指一方當事人不法侵害他人財產權或者人身權而產生的糾紛。建設工程領域常見的侵權糾紛，如施工中造成對他人財產或者人身損害而產生的侵權糾紛，未經許可使用他人的專利、工法等造成的知識產權侵權糾紛等。教材 P300。

33. 關于兩階段招標的說法，正確的是(  )
A.對于無法精確擬定技術規(guī)格的項目，招標人可以分兩階段進行招標
B.實施兩階段招標，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出
C.第一階段投標人應當提交帶報價的技術建議
D.招標人應當在第一階段之前向所有潛在投標人提供招標文件
考點：2Z203011 建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所
答案：A
解析：實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。招標人終止招標，已經收取投標保證金的，招標人應當及時退還所收取的技標保證金及銀行同期存款利息。投標人撤回己提交的投標文件，招標人己收取投標保證金的，應當自收到投標人書面撤回通知之日起日內退還。投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金。對技術復雜或者無法精確擬定技術規(guī)格的項目，招標人可以分兩階段進行招標。第階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交不帶報價的技術建議，招標人根據投標人提交的技術建議鈾定技術標準和要求，編制甜標文件。第二階段，指標人向在第一階段提交技術建議的投標人提供招標文件投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件。P74

34.根據《合同法》，關于承攬合同的說法，正確的是(  )。
A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，承攬人無須就第三人完成的工作成果向定作人負責
B.貨運合同是實踐合同
C.貨運合同的收貨人和托運人可以是同一人，也可以不是同一人
D.貨運合同的標的是貨物
考點：2Z204031 承攬合同的法律規(guī)定 2Z204035 融資租賃合同的法律規(guī)定
答案：C
解析：(二)承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的《公眾號：工程師智庫》工作定作人將工作交給承攬人，其重要原因是定作人相信承攬人具有完成工作的條件和能力。因此，除當事人另有約定的外，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力完成主要工作。未經定作人的同意，承攬人將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同;經定作人同意的，承攬人也應就第三人完成的工作成果向定作人負責。P152
貨運合同具有以下法律特征:
(一)貨運合同是雙務、有償合同
承運人與托運人各承擔一定的義務，互享一定的權利。承運人有義務安全、準時將貨物運抵約定地點，并有權取得托運人支付的費用，而托運人或收貨人有義務支付運輸費用。
(二)貨運合同的標的是運輸行為
貨運合同當事人的權利及義務關系，不是圍繞貨物本身產生的，而是圍繞著運送貨物的行為而產生。
(三)貨運合同是諾成合同
貨運合同一般以托運人提出運輸貨物的請求為要約，承運人同意運輸為承諾，合同即告成立。
(四)貨運合同當事人的特殊性
貨運合同的收貨人和托運人可以是同一人，但在大多數(shù)情況下不是同一人。在第二人為收貨人的情況下，收貨人雖不是訂立合同的當事人，但卻是合同的利害關系人。P167

35. 資質許可機關應當注銷建筑企業(yè)資質的情形是(  )。
A.施工企業(yè)資質證書有效期屆滿，未依法申請延續(xù)的
B.施工企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制的
C.施工企業(yè)被責令停產整頓的
D.施工企業(yè)名稱、地址、法定代表人發(fā)生變更的
考點：2Z202021 企業(yè)資質的法定條件和等級
答案：A
解析：資質許可機關應當注銷建筑企業(yè)資質的情形有：(1)資質證書有效期屆滿，未依法申請延續(xù)的；( 2 )企業(yè)依法終止的；(3)資質證書依法被撤回、撤銷或吊銷的； (4)企業(yè)提出注銷申請的；(5)法律、法規(guī)規(guī)定的應當注銷建筑業(yè)企業(yè)資質的其他情形。教材P55。

36.關于勞動合同履行的說法，正確的是(  )。
A.用人單位變更名稱，原勞動合同可終止
B.用人單位發(fā)生合并或者分立，原勞動合同解除
C.用人單位變更法定代表人，應當重新訂立勞動合同
D.用人單位變更投資人不影響勞動合同的履行
考點：2Z204022 勞動合同的履行、變更、解除和終止
答案：D
解析：用人單位如果變更名稱、法定代表人、主要負責人或者投資人等事項，不影響勞動合同的履行。用人單位發(fā)生合并或者分立等情況，原勞動合同繼續(xù)有效，勞動合同由承繼其權利和義務的用人單位繼續(xù)履行。教材 P132。

37. 關于公布建筑市場誠信行為的說法，正確的是(  )
A.對于整改不力的單位，信息發(fā)布部門可以延長其不良行為記錄信息公布期限
B.優(yōu)良行為記錄信息的公布期限一般為 6 個月
C.不良行為記錄信息公布期限一般為 5 年
D.對整改確有實效的單位，信息發(fā)布部門可以直接取消公布其不良行為
考點：2Z203033 建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制
答案：A
解析：優(yōu)良信用信息公開期限一般為 3 年。不良信用信息公開期限一般為 6 個月至 3 年，并不得低于
相關行政處罰期限，具體公開期限由不良信用信息的認定部門確定。對整改確有實效的，由企業(yè)提出申請，經批準，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于個月，同時將整改結果列于相應不良行為記錄后，供有關部門和社會公眾查詢。對于拒不整改或整改不力的單位，信息發(fā)布部門可延長其不良行為記錄信息公布期限。教材 P106。

38.關于投標文件修改的說法，正確的是(  )。
A.投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以修改已提交的投標文件
B.投標人不得修改已提交投標文件的實質性內容
C.投標人對已提交的投標文件，僅能修改一次
D.投標人修改已提交的投標文件，修改的內容應當作為--個獨立文件
考點：2Z203013 投標人、投標文件和投標保證金
答案：A
解析：《招標投標法》規(guī)定，投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回己提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內容為投標文件的組成部分。P82
39.關于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是(  )。
A.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷令沖裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決
B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起 3 個月內提出
C.當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決
D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人不得就該糾紛再進行申請仲裁，只能像人民法院起訴
考點：2Z208012 民事糾紛的法律解決途徑
答案：C
解析：仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的，當事人可以申請不予執(zhí)行仲裁裁決，A 錯誤。當事人申請撤銷裁決的，應當在收到裁決書之日起 6 個月內提出，B 錯誤。當事人提出證據證明裁決可不予執(zhí)行的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決，C 正確。仲裁裁決被法院依法裁定不予執(zhí)行的，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協(xié)議，并依據該仲裁協(xié)議申請仲裁，也可以向法院提起訴訟，D 錯誤。教材P337。

40.仲裁委員會就某施工合同糾紛案件進行仲裁，首席仲裁員甲認為應當裁定合同無效，仲裁員乙和丙認為應當裁定合同有效，則仲裁庭應當(  )。
A.按乙和丙的意見作出裁決
B.按甲的意見作出裁決
C.請示仲裁委員會主任，并按其意見作出裁決
D.重新組成仲裁庭，經評議后作出裁決
考點：2Z208032 仲裁審理的法定程序
答案：A
解析：合議仲裁庭審理的案件由 3 名仲裁員集體作出仲裁裁決。裁決也可以按照多數(shù)仲裁員的意見作出，少數(shù)仲裁員的不同意見可以記人筆錄或者附在裁決書后，但該少數(shù)意見不構成裁決書的組成部分。仲裁庭無法形成多數(shù)意見時，按照首席仲裁員的意見作出。教材 P336。

41.施工企業(yè)在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的，應當(  )。
A.繼續(xù)按照設計文件和圖紙進行施工
B.及時提出意見和建議
C.由施工企業(yè)技術負責人按照技術標準修改設計文件和圖紙
D.按照通常做法施工
考點：2Z207022 按照工程設計圖紙和施工技術標準施工的規(guī)定
答案：B
解析：施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。教材 P269。

42.下列施工合同履行中的損失，應當由承包人承擔的是(  )
A.監(jiān)理工程師未及時檢查隱蔽工程造成的損失
B.中途設計變更造成的損失
C.自行采購不合格建筑材料造成的損失
D.圖紙不合理造成的損失造成
考點：2Z204013 建設工程賠償損失的規(guī)定
答案：C
解析：(一)發(fā)包人應當承擔的賠償損失
1.未及時檢查隱蔽工程造成的損失
《合同法》規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。
2. 未按照約定提供原材料、設備等造成的損失
發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。
3. 因友包人原因致使工程中途停建、緩建造成的損失因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
4. 提供圖紙或者技術要求不合理且怠于答復等造成的損失承攬人(承包人)發(fā)現(xiàn)定作人(發(fā)包人)提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知定作人(發(fā)包人)。因定作人(發(fā)包人)怠于答復等原因造成承攬人(承包人)損失的，應當賠償損失。
5. 中途變更承攬工作要求造成的損失定作人(發(fā)包人)中途變更承攬工作的要求，造成承攬人(承包人)損失的，應當賠償損失
6. 要求壓縮合同約定工期造成的損失
2003 11 月發(fā)布的《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，建設單位有下列行為之一的，……造成損失的，依法承擔賠償責任:……(2)要求施工單位壓縮合同約定的工期的;……
7. 驗收違法行為造成的損失
2019 月經修改后發(fā)布的《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位有下列行為之一的，……造成損失的，依法承擔賠償責任(1)未組織竣工驗收，擅自交付使用的;( 2 )驗收不合格，擅自交付使用的( 3 )對不合格的建設工程按照合格工程驗收的
(二)承包人應當承擔的賠償損失
1.轉讓、出借資質證書等造成的損失
2019 月經修改后公布的《中華人民共和國建筑法》(以下簡稱《建筑法》)規(guī)定，建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的……。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。
2. 轉包、違法分包造成的損失
承包單位將承包的工程轉包的，或者違反規(guī)定進行分包的……對因轉包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。
3. 偷工減料等造成的損失
建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，或者有其他不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的行為的造成建筑工程質量不符合規(guī)定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失。
4. 與監(jiān)理單位串通造成的損失
5. 工程監(jiān)理單位與承包單位串通，為承包單位謀取非法利益，給建設單位造成損失的，應當與承包單位承擔連帶賠償責任。
5. 不履行保修義務造成的損失
建筑施工企業(yè)違反規(guī)定，不履行保修義務或者拖延履行保修義務的，并對在保修期內因屋頂、墻面滲漏、開裂等質量缺陷造成的損失，承擔賠償責任。
6. 保管不善造成的損失
《合同法》規(guī)定，承攬人(承包人)應當妥善保管定作人(發(fā)包人)提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，應當承擔損害賠償責任。
7. 合理使用期限內造成的損失
因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應當承擔損害賠償責任P118-119

43.施工企業(yè)在施工中偷工減料，造成建筑工程質量不符合規(guī)定的質量標準，且情節(jié)嚴重。住房城鄉(xiāng)建設主管部門對該施工企業(yè)實施的處罰不不包括(  )。
A.責令停業(yè)整頓
B.吊銷營業(yè)執(zhí)照
C.降低資質等級
D.吊銷資質證書
考點：2Z207026 違法行為應承擔的法律責任
答案：B
解析：《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的《公眾號：工程師智庫》建筑材、建筑構配件和設備的，或者有其他不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的行為的，責令改正，處以罰款;情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書;造成建筑工程質量不符合規(guī)定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失;構成犯罪的，依法追究刑事責任?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，或者有不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的其他行為的，責令正，處工程合同價款 2% 以上4% 以下的罰款;造成建設工程質量不符合規(guī)定的質量標準的，負責返工修理，并賠償因此造成的損失;情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書。

44. 關于招標文件的說法。正確的是(  )。
A.招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清的，該澄清的內容不得再次澄清
B.招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少 10 日前
C.招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的修改的，應當以電話等即時通訊方式及時通知所有獲取招標文件的潛在招標人
D.招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容
考點：2Z203012 招標基本程序和禁止肢解發(fā)包、限制排斥投標人的規(guī)忘
答案：D
解析：《招標投標法》還規(guī)定，招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。P76

45.根據《民事訴訟法》，關于法院調解的說法，正確的是(  )。
A.人民法院進行調解，可以邀請有關單位和個人協(xié)助
B.調解書的效力低于判決書
C.調解達成的所有協(xié)議，人民法院均應當制作調解書
D.人民法院審理民事案件，在判決作出之前應當進行調解
考點：2Z208041 調解的規(guī)定
答案：A
解析：人民法院進行調解，可以邀請有關單位和個人協(xié)助，A 正確。法院調解書經雙方當事人簽收后，即具有法律效力，效力與判決書相同，B 錯誤。調解達成協(xié)議，人民法院應當制作調解書，但是，下列案件調解達成協(xié)議，人民法院可以不制作調解書：(1)調解和好的離婚案件；( 2 )調解維持收養(yǎng)關系的案件；(3)能夠即時履行的案件； (4 )其他不需要制作調解書的案件。C 錯誤。教材 P340。

46.當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔的違約責任是(  )。
A.繼續(xù)履行、消除危險或者賠償損失
B.繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失
C.返還財產、賠禮道歉或者采取補救措施
D.恢復原狀、賠償損失或者支付違約金
考點：2Z204016 違約責任政違約責任的免除
答案：B
解析：合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有:繼續(xù)履行、采取補救措施、停止違約行
為、賠償損失、支付違約金或定金等。教材 P126。

47.根據《綠色施工導則》，關于非傳統(tǒng)水源利用的說法，正確的是(  )。
A.可以采用地下水攪拌、地下水養(yǎng)護，有條件的地區(qū)和工程應當收集雨水養(yǎng)護
B.現(xiàn)場機具、設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水，優(yōu)先采用非傳統(tǒng)水源，盡量不使用市政自來水
C.處于基坑降水階段的工地，地下水不得作為生活用水
D.施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量力爭大于 20%
考點：第五章 2Z205021 施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定
答案：B
解析：非傳統(tǒng)水源利用: (1) 優(yōu)先采用中水攪拌、中水養(yǎng)護，有條件的地區(qū)和工程應收集雨水養(yǎng)護。(2) 處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養(yǎng)護用水、沖洗用水和部分生活用水。(3)現(xiàn)場機具、設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水，優(yōu)先采用非傳統(tǒng)水源，盡量不使用市政自來水。(4) 大型施工現(xiàn)場，尤其是雨量充沛地區(qū)的大型施工現(xiàn)場建立雨水收集利用系統(tǒng)，充分收集自然降水用于施工和生活中適宜的部位。(5) 力爭施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量大于30%。教材 P190

48.某建設工程施工合同約定的開工日期為 3 月 1 日，發(fā)包人于 3 月 10 日向承包人發(fā)發(fā)出開工通知。開工通知載明的開工日期為 3 月 20 日。接到形式通知后，承包人由于人員、設備未能及時到位。3 月30 日才正式進場施工。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》，該項目開工日期應當為(  )。
A. 3 月 1 日
B. 3 月 20 日
C. 3 月 10 日
D. 3 月 30 日
考點：第四章 2Z204012 建設工程工期和價款的規(guī)定
答案：B
解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》(法釋[2018] 20
號)規(guī)定，當事人對建設工程開工日期有爭議的，人民法院應當分別按照以下情形予以認定: (1) 開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工通知載明的開工日期;開工通知發(fā)出后，尚不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期。(2) 承包人經發(fā)包人同意已經實際進場施工的，以實際進場施工時間為開工日期。(3) 發(fā)包人或者監(jiān)理人未發(fā)出開工通知，亦無相關證據證明實際開工日期的，應當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間，并結合是否具備開工條件的事實，認定開工日期。教材 P112

49.關于招標投標投訴與處理的說法，正確的是(  )。
A.行政監(jiān)督部分應當自受理投訴之日起 30 個工作日內作出書面處理決定：重要檢驗、檢測、鑒定。專家評審等，所需時間計算在內
B.投標人或者其他利害關系人沒有證明材料可以輔助投訴
C.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的， 可以自知道或者應當知道之日起 10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴
D.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的，監(jiān)督部門應當進行處理
考點：2Z203015 中標的法定要求和招標投標投訴處理
答案：C
解析：行政監(jiān)督部門應當自收到投訴之日起 3 個工作日內決定是否受理投訴，井自受理投訴之日起 30
個工作日內作出書面處理決定；需要檢驗、檢測、鑒定、專家評審的，所需時間不計算在內，A 錯誤。投標人或者其他利害關系人需有證明材料可以輔助投訴，B 錯誤。投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監(jiān)督部門投訴，C 正確。投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的，由最先收到技訴的行政監(jiān)督部門負責處理，D 錯誤。教材 P88。

50.關于勞動合同試用期的說法，正確的是(  )。
A.初次訂立勞動合同的，可以僅約定試用期，而不約定勞動合同期限
B.同一用人單位與同一勞動者只能約定 1 次試用期
C.試用期不包含在勞動合同期限之內
D.勞動合同期限不滿 1 年的，不得約定試用期
考點：2Z204021 勞動合同訂立的規(guī)定
答案：B
解析：勞動合同期限 3 個月以上不滿 1 年的，試用期不得超過 1 個月；勞動合同期限1 年以上不滿 3
年的，試用期不得超過 2 個月；3 年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過 6 個月。同一用人單位與同一勞動者只能約定 1 次試用期。以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿個月的，不得約定試用期。試用期包含在勞動合同期限內勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。教材P131。

51.根據《消防法》。關于施工企業(yè)的消防安全職責的說法，正確的是(  )。
A.按照地方標準或著企業(yè)標準配置消防設施、器材
B.非重點工程施工現(xiàn)場應當定期組織消防安全培訓和消防演練
C.對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測，確保完好有效
D.重點工程的施工現(xiàn)場應當每周至少進行一次防火巡查，并建立巡查記錄
考點：2Z206033 施工現(xiàn)場消防安全職責和應采取的消防安全措施
答案：C
解析：2019 年經修訂后公布的《中華人民共和國消防法》 (以下簡稱《消防法》)規(guī)定，機關、團體、
企業(yè)、事業(yè)等單位應當履行下列消防安全職責( 1 )落實消防安全責任制，制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規(guī)程，制定滅火和應急疏散預案;( 2) 按照國家標準、行業(yè)標準配置消防設施、器材，設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效(3)對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測，確保完好有效，檢測記錄應當完整準確，存檔備查 (4 )保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術標準( 5 )組織防火檢查，及時消除火災隱患 (6 )組織進行有針對性的消防演練(7)法律、法規(guī)規(guī)定的其他消防安全職責、單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人 p227

52.建設工程施工合同約定承包人墊資至基礎工程完工,約定墊資利率為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率的 2 倍，基礎工程完工后，發(fā)包人未能按約定支付墊資款項及其利息，雙方發(fā)生爭議，關于該項目墊資及其利息的說法，正確的是(  )。
A.承包人主張該項目墊資應當按照工程欠款進行處理的，人民法院不予支持
B.關于墊資的約定無效
C.約定的墊資金額過高,導致建設工程施工合同無效
D.承包人向人民法院請求發(fā)包人按照約定支付利息的，人民法院應當全部支持
考點：第四章 2Z204012 建設工程工期和價款的規(guī)定
答案：A
解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人對墊
資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。教材 P115

53.發(fā)包人可以解除建設工程施工合同的情形是(  )。
A.發(fā)包人未按約定支付工程價款，承包人停工的
B.承包人將承包的工程分包給不具備相應資質的單位的
C.已經完成的建設工程質量不合格的
D.承包人未按合同約定的期限完工的
考點：2Z204015 合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止
答案：B
解析：發(fā)包人可以解除建設工程施工合同的情形：( 1 )明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；(2)合同約定的期限內沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內仍未完工的；(3)已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；(4 )將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。教材P125。

54. 根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人名義投標騙取中標的，屬于(  )行為。
A.承攬業(yè)務不良
B.資質不良
C.工程質量不良
D.工程安全不良
考點：第三章 2Z203032 建筑市場施工單位不良行為記錄認定標準
答案：A
解析：承攬業(yè)務不良行為認定標準(1)利用向發(fā)包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處
等不正當手段承攬業(yè)務的; (2) 相互串通投標或與招標人申通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的; (3) 以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的;(4)不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重的;(5) 將承包的工程轉包或違法分包的。

55. 關于建設工程暫估價的說法，正確的是(  )。
A.暫估價由投標人在投標文件中自主確定
B.工程總承包依法招標后，不免除暫估價項目的招標要求
C.暫估價的適用范圍僅包括工程和貨物
D.暫估價在招標文件中體現(xiàn)的是不確定的項目
考點：2Z203011 建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所
答案：B
解析：暫估價由招標人在招標文件中填寫，A 錯誤。以暫估價形式包括在總承包范圍內的工程、貨物、
服務屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規(guī)定規(guī)模標準的，應當依法進行招標，B 正確。暫估價，是指總承包招標時不能確定價格而由招標人在招標文件中暫時估定的工程、貨物、服務的金額，CD 錯誤。教材 P74。

56.關于貨運合同法律特征的說法，正確的是(  )。
A.貨運合同是單務、有償合同
B.貨運合同是實踐合同
C.貨運合同的收貨人和托運人可以是同一人，也可以不是同一人
D.貨運合同的標的是貨物
答案：C
解析：貨運合同具有以下法律特征:
(一)貨運合同是雙務、有償合同承運人與托運人各承擔一定的義務，互享一定的權利。承運人有義務安全、準時將貨物運抵約定地點，井有權取得托運人支付的費用，而托運人或收貨人有義務支付運輸費用。
(二)貨運合同的標的是運輸行為
貨運合同當事人的權利及義務關系，不是圍繞貨物本身產生的，而是圍繞著運送貨物的行為而產生。
(三)貨運合同是諾成合同
貨運合同一般以托運人提出運輸貨物的請求為要約，承運人同意運輸為承諾，合同即告成立。
(四)貨運合同當事人的特殊性
貨運合同的收貨人和托運人可以是同一人，但在大多數(shù)情況下不是同一人。在第二人為收貨人的情況下，收貨人雖不是訂立合同的當事人，但卻是合同的利害關系人。P167-168

57.關于民事訴訟管轄權異議的說法，正確的是(  )。
A.人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在法庭辯論終結前提出
B.當事人未提出管轄權異議并應訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權
C.人民法院對當事人提出的異議，審查后認為異議成立的，裁定駁回起訴
D.對人民法院就級別管轄權異議作出的裁定，當事人不得提起上訴
答案：B
解析：《民事訴訟法》還規(guī)定了應訴管轄制度，即當事人未提出管轄權異議并應訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權，但違反級別管轄和專屬管轄規(guī)定的除外。管轄權異議是指當事人向受訴人民法院提出的該法院對案件元管轄權的主張。民事訴訟法》規(guī)定，人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。人民法院對當事人提出的異議，應當審查。異議成立的，裁定將案件移交有管轄權的人民法院;異議不成立的，裁定駁回。P308

58.關于施工許可證適用范圍的說法，正確的是(  )。
A.工程投資額在 50 萬元以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證
B.房屋建筑配套的線路、管道、設備的安裝工程,無需申請辦理施工許可證
C.建筑面積超過 300 平方米的臨時性房屋建筑需辦理施工許可證
D.實行開工報告批準制度的建設工程，不再領取施工許可證
答案：D
解析：(三)不重復辦理施工許可證的建設工程《建筑法》規(guī)定，按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建筑工程，不再領取施工許可證。這有兩層含義:一是實行開工報告批準制度的建設工程，必須符合國務院的規(guī)定，其他任何部門的規(guī)定無效;二是開工報告與施工許可證不要重復辦理。P44

59.關于行政強制的說法，正確的是(  )。
A.尚未制定法律、行政法規(guī)，且屬于地方性事務的，地方性法規(guī)可以設定凍結存款、匯款的行政強制措施
B.查封場所、設施或者財物屬于行政強制執(zhí)行
C.排除妨礙、恢復原狀屬于行政強制措施
D.法律、法規(guī)以外的其他規(guī)范性文件不得設定行政強制措施
答案：D
解析：行政強制措施由法律設定;尚未制定法律，且屬于國務院行政管理職權事項的，行政法規(guī)可以設定除限制公民人身自由、凍結存款、匯款和應當由法律規(guī)定的行政強制措施以外的其他行政強制措施;尚未制定法律、行政法規(guī)，且屬于地方性事務的，地方性法規(guī)可以設定查封場所、設施或財物和扣押財物的行政強制措施法律、法規(guī)以外的其他規(guī)范性文件不得設定行政強制措施。

60.關于施工企業(yè)項目負責人安全生產責任的說法，正確的是(  )。
A.應當監(jiān)控分部分項工程的安全生產情況
B.每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的 60%
C.每月帶班檢查時間不得少于其工作日的 25%
D.應當對工程項目落實帶班制度負責
考點：2Z206021 施工單位的安全生產責任
答案：C
解析：企業(yè)負責人帶班檢查是指由建筑施工企業(yè)負責人帶隊實施對工程項目質量安全生產狀況及項目
負責人帶班生產情況的檢查。建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的 25% 。教材P207。

二、多項選擇題（共 20 小題，每題 2 分，每題的備選項中有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有 1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）
61.授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備的條件有(  )。
A.富有美感
B.新穎性
C.實用性
D.創(chuàng)造性
E.適于工業(yè)應用
考點：2Z201062 建設工程知識產權的常見種類、保護和侵權責任
答案：BCD
解析：授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。教材 P21。

62．根據《建筑起重機械安全監(jiān)督管理卻定》不能使用的建筑起重機械有(  )。
A.超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的
B,經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的
C.沒有完整安全技術檔案的
D.沒有齊全有效的安全保護裝置的
E.屬于有可能淘汰或者限制使用的
考點：2Z206054 機械設備等單位相關的安全責任
答案：ABCD
解析：有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：(1)屬國家明令淘汰或者禁止使用的；( 2 )超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的；(3 )經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的； (4 )沒有完整安全技術檔案的；( 5 )沒有齊全有效的安全保護裝置的。教材 P255。

63．出賣人就其出賣的標的物承擔